施工合同

时间:2023-08-23 00:28:09
【推荐】施工合同范文汇编6篇

【推荐】施工合同范文汇编6篇

在不断进步的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编收集整理的施工合同6篇,希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

发包单位:(以下简称甲方)

施工单位: (以下简称乙方)

经甲乙双方平等协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工,为明确双方权利和义务,特制定本合同,共同遵守。

一、工程名称及建设地点:

1、 工程名称:xxxxxxxx公司厂房室内油漆涂料涂装工程

2、 建设地点:xxxxx经济开发区

二、工程范围:

所有室内厂房所含工程(钢柱、钢梁、檩条、拉条、套管、 柱间撑、屋面撑)。

三、工程总造价:

按图纸面积计算,每平方 xx 元。

四、工期: 年 月 日至 年 月 日,共计 天 。

五、 承包方式:包工包料。

六、甲方委派 工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定做好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

七、乙方负责完成的工作:

1. 保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。

1. 自觉遵守甲方和业主现场的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施。

2.负责施工人员保险的购买。< ……此处隐藏8928个字……料材料及机具)下车用工。

6、如因承包人未按发包人要求进场时间施工的,每延后一天按5000元/日历天处罚,累计处罚,连续5日历天承包方未进场施工,发包方另行安排施工单位施工,承包方已完合格的工程只结算70%工程款,余下的工程款作为支付承包人的违约处罚。

7、本工程的工期、质量、安全文明施工,如因承包人的原因、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的处罚,由此造成的一切经济损失承包人自行承担。

七、违约责任:

1、发包人未按合同约定向承包人付款,发包人按未付金额的1‰支付违约金。

2、在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工,由承包人承担成孔费用及损失的材料费用;因发包人提供的材料质量问题,未使用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等情况下造成的工程质量和质量返工,发包人承担费用。

3、由于承包人原因造成未按合同约定的工期完成,承包人按20xx元/天向发包人支付违约金(特殊地质除外)。

4、除发包人原因或其他第三方原因、异常恶劣天气、采取特殊处理措施和不可抗力因素延长工期外,承包人不得延误工期。

八、争议:合同履行过程中如有争议,双方协商解决,协商不成可向项目所在地人民法院起诉。

九、本合同未尽事宜,经承、发包双方协商一致,可另行签订补充协议。

十、本合同一式四份,双方执两份,双方签字盖章后即生效,工程完工结清尾款后即自然失效。

发包人(签章):承包人(签章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

联系电话:联系电话:

年月日年月日

《【推荐】施工合同范文汇编6篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式